건설면허 시작페이지 설정 로그인 회원가입 전체보기 고객센터
건설산업기본법관련
입찰 · 계약관련
하도급관련
계약금액조정관련
산재보험관련
표준품셈적용관련
책임감리제도관련
개발부담금관련
안전관리비관련
질의제목 분쟁해법] 타절합의서와 손해배상청구,,
문서구분 회신일자

질의내용
분쟁해법] 타절합의서와 손해배상청구,,

원사업자와 합의해지(타절)하는 경우에는 원칙적으로 공사계약 해지로 인한 손해배상청구(계약이행보증의 청구)를 할 수 없다.

일반적으로 공사도급계약의 경우 상대방의 이행지체(공사지연)를 이유로 계약을 해지하기 위해서는 민법 제544조에 따라서 상대방에게 상당한 기간을 정해 이행을 최고한 후에야 적법하게 해지할 수 있다.(대법원 1994. 4. 12. 선고 93다45480 판결)

타절, 즉 해지는 결국 ‘합의’를 통해 이뤄지기도 한다. 그러나 어느 계약당사자의 일방의 채무불이행이 있는 경우에 이를 이유로 합의해지하는 경우에는 귀책사유가 있는 상대방에게 채무불이행을 이유로 손해배상을 청구할 수 있는지가 종종 문제가 된다.

대법원은 이에 관해 매우 명확한 견해를 취하고 있다. 대법원은 공사도급계약상의 채무불이행(공사지연)이 문제가 돼 ‘합의해지’가 됐다고 하더라도 “계약이 합의해지된 경우에는 그 해지시에 당사자 일방이 상대방에게 손해배상을 하기로 특약하거나 손해배상청구를 유보하는 의사표시를 하는 등 다른 사정이 없는 한 채무불이행으로 인한 손해배상을 청구할 수 없다”고 판시하고 있다.(대법원 1989. 4. 25. 선고 86다카1147, 86다카1148 판결)

즉, 공사계약이 ‘타절합의’가 된 경우에는 원칙적으로 원사업자가 수급사업자를 상대로 ‘공사이행보증서’를 돌리는 등의 손해배상을 청구할 수 없다는 것이다. 다시 한번 강조한다면 원사업자가 하도급 계약서에 명시된 약정채무의 불이행을 이유로 해지를 하거나 국토교통부가 고시하고 있는 ‘민간건설공사 표준도급계약서’ 내지는 국가계약법에 따른 계약예규인 ‘공사계약일반조건’에 규정돼 있는 약정해제 사유에 따라 해지를 하는 경우에는 수급인에 대해 손해배상청구를 할 수 있지만, 이러한 경우에도 합의해지(타절합의)를 해 합의서가 작성되는 경우에는 귀책사유가 있는 하도급업체에게 손해배상책임을 추가적으로 묻기 위해서는 합의서에 손해배상을 하기로 특약하거나 손해배상청구를 유보하는 의사표시를 분명히 해 두어야 한다는 것이다. /법무법인 법여울 대표
[박영만 변호사] young1man1@hotmail.com
저작권자 © 대한전문건설신문 무단전재 및 재배포 금지

회신내용

목록
건설산업기본법관련
업종별 시공자격 (73)건설공사 하도급 (103)건설분쟁조정위원회 (1)
건설업면허 관련 (97)업체·업자 협력시공 관련 (2)건설산업기본법 적용범위 (8)
하자담보책임 (14)시공 및 기술자배치 (32)특수구조물 시공제한 (15)
감독벌칙 (8)건설공사 도급관련 (11)건설산업기본법관련 기타 (10)
번호 질의제목 회신문서 조회
공지   [노무] 건설기계 및 특고 종사자에 대한 산업안전 강화,, 15
  분쟁해법] 타절합의서와 손해배상청구,, 14
공지   [노무] 휴업지원금을 받기 위한 조건 37
공지   [건설클레임] 양도금지특약 있는 공사대금채권 양수해도 괜찮을까,,, 95
공지   [건설공무] 합의서 작성 시 유의사항 93
공지   [세무] 부가세 가산세 사례 121
공지   건설공무] ‘선급금’과 ‘선금급’ 의 차이 306
공지   건설일용직의 포괄일당제,,, 358
공지   [법률] 하도급대금 지급보증 제도,,, 85
공지   노무] 고용청의 건설현장 근로감독 77
공지   건설회계 유가증권 실질자산 인정 여부 130
공지   분쟁] 주계약자의 배임행위에 대처하는 법,, 62
공지   [노무] 고용·산재 보험료 조사 대비 ,, 99
공지   보수총액신고 때 명심할 점알아두면 쓸 데 있는 건설노무실무 445
공지   건설회계 보통예금과 실질자본장성환 세무사의 ‘건설업 세무회계 포인트 100’ 301
1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10]...
글쓰기
회사소개  |  서비스약관  |  개인정보보호정책  |  이메일무단수집거부  |  제휴문의  |  광고문의  |  공지사항  |  FAQ  |  고객센터
서울특별시 관악구 남현3길 70, 301호(남현동, 정안빌딩) |  TEL.02.584-2177~2178, FAX.02-6442-2170
사업자번호 : 381-88-00964  |  통신판매업등록 2017-서울서초-1520호  |  대표: 강진희
Copyright© 1998~2007 (주)토탈엠앤에이 All Rights Reserved.     Mail to Admin: kjhe0727@naver.com